مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

جلسة الأربعاء الموافق (2004) / (3) / (31) م

-

برئاسة فضيلة القاضي / ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي. نائب رئيس المحكمة العليا - وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة مصطفى محمد بشار - عبد الرحمن علي صالح داؤد. محمد صالح على سيد ـ ـ. مصطفى حسن

النور.

قرار رقم (16) في الطعن رقم ????/???م

(??)

عقد مقاولة إخلال. تعويض. اتفاق - شروط). ضمان (مقاول. مهندس معماري

لئن كان يجوز لطرفي عقد المقاولة أن يتفقا مقدما على قيمة التعويض إذا أخل أحدهما بالتزامه كاتفاق رب العمل والمقاول على فرض غرامة تأخير إذا أخل الأخير بالتزامه في تسليم المباني في الميعاد المتفق عليه فإن الدائن في هذه الحالة لا يطلب منه إثبات وقوع الضرر ولا مقداره لأن الالتزام هنا التزام بتحقيق غاية لا بل عناية فمجرد التأخير يشكل الخطأ نفسه ويفترض الضرر ولا يعفى المدين إلا إثبات أن مبلغ التعويض المتفق عليه يفوق الضرر الذي أصاب الدائن وذلك منعاً لإثراء الدائن بلا سبب الأمر الذي لا يقره القانون. لإلزام أي طرف بشيء ما لابد أن يكون هنالك مصدر قانوني لذلك الالتزام والمدين بالضمان في عقد المقاولة هما المهندس المعماري والمقاول كل في حدود العمل الذي قام به وفقاً للعقد.

الوقائع

عي

عليها

تتحصل الوقائع في أن ............. أقامت ابتداءً الدعوى رقم ??/???م لدى الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية بمسقط تطلب الحكم لها بإلزام .. أن تؤدي لها مبلغ (63803) / (341) ر. ع والفوائد التأخيرية بواقع (11) من تاريخ تسجيل الدعوى حتى السداد وقالت بياناً لها: إن المدعي عليها .......... أسندت إليها بتاريخ (1995) / (9) / (21) م مهمة مشروع توسعة بناية الرائد بمنطقة القرم مربع ?? بمبلغ إجمالي قدره ????? ر. ع قيمة العقد الأصلي بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأعمال الإضافية، وبتاريخ ??? (5) / (2) / (25) م بدأت المدعية ( ........ ) بتنفيذ مهمة المشروع وأنجزتها في ??? (5) / (9) / (7) م حيث تسلمت المدعى عليها المشروع كاملاً من المدعية في ذلك التاريخ، وبتاريخ ??? (5) / (12) / (4) م عقد اجتماع بين الطرفين أسندت فيه لبعض المقاولين من الباطن مهمة تنفيذ بعض الأعمال موضحة بمحضر الاجتماع، وبتاريخ ??? (6) / (3) / (28) م أكملت المدعية الأعمال الإضافية وسلمتها للمدع كاملة وسددت المدعي عليها للمدعية مبلغ (47411) / (5) ?? ر. ع مضافاً له مبلغ (1578) /??? ر. ع فوائد تأخيرية ليصبح جملة المبلغ الذي سددته مبلغ (4) ??/ (4) ???? ر. ع وتبقى في ذمتها مبلغ / (59124) ر. ع طالبت المدعية بسداده إلا أن المدعي عليها طالبت تخفيضه إلى مبلغ (47403) / (673) ر. ع وقد أرسل الاستشاري إلى المدعي عليها إلا أن المدعي عليها أبدت رغبتها في فرض غرامة تأخير على المدعية حسب توصية الاستشاري، واعترضت المدعية على هذه الرغبة وأبلغت المدعي عليها أن أسباب التأخير ترجع إلى المقاولين الفرعيين وتأخير المدعي. عليها في توريد بعض المواد للمدعية وكذلك للأعمال الإضافية وعدم توفر بعض رسومات الإنشاء الأصلية وأسباب أخرى إلا أن المدعي عليها آثرت الصمت ولم تسدد قيمة الفاتورة النهائية المستحقة في ذمتها للمدعية فكانت الدعوى، وقدمت المدعي عليها مذكرة دفاع طلبت فيها رفض الدعوى باعتبار أن المدعية لم تسلم المشروع كاملاً في ??? (5) / (9) / (7) م إنما تم التسليم في ????/?/??م بتأخير عن الموعد يفوق العشرة أشهر والاجتماع الذي تم في (1995) / (12) / (4) م ولم يكن لإسناد أعمال إضافية للمدعية وإنما بغرض متابعة تنفيذ العقد الأساسي، وأن الاستشاري لم يوافق على دفع المبلغ المطلوب به موافقة مطلقة، وإنما جاءت موافقته مشروطة بأن ذلك المبلغ يتعين أن تقابله

(4)